Комментировать

Заказчик нарушил порядок мотивированного отказа в ЕИС — суд взыскал оплату по контракту

Арбитражные суды рассмотрели спор о взыскании задолженности по государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы.

Исполнитель (ООО «МСП») своевременно разместил в ЕИС документ о приемке. Заказчик (Росстат) отказался принимать результаты работ, однако оформил мотивированный отказ с нарушением требований ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ: документ был подписан только одним должностным лицом, при этом электронные подписи всех членов приемочной комиссии отсутствовали.

Суды указали, что при создании приемочной комиссии мотивированный отказ должен формироваться и подписываться в ЕИС усиленными электронными подписями членов комиссии. Нарушение установленного порядка означает, что надлежащий отказ от приемки заказчиком не заявлен.

В результате работы были признаны принятыми, а с заказчика взысканы стоимость контракта (3 млн руб.), штраф и неустойка.

Апелляция и кассация поддержали выводы первой инстанции. Верховный Суд РФ отказал в передаче жалобы заказчика для рассмотрения, подтвердив правомерность подхода нижестоящих судов.

Документы: Определение ВС РФ от 02.02.2026 № 305-ЭС25-14254 по делу № А40-214952/2024

Источник: Гражданский контроль государственных закупок

#судебная практика #ЕИС
Комментировать

Комментарии

Комментировать

Вам может быть интересно

27
#судебная практика

«Обратная засыпка» претензий: суд отказал Архангельскому ГКУ в иске о переплате подрядчику

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (ГКУ ГУКС) в удовлетворении иска к акционерному обществу «Архангельскгражданреконструкция». Предметом спора стало требование о взыскании более 4,5 млн руб. как неосновательного обогащения подрядчика за якобы завышенные объемы обратной засыпки котлована
58
#контракт

Аванс — только на материалы: суды признали выплату зарплат за счёт аванса нарушением условий контракта

ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов: выплата зарплат за счёт аванса, предназначенного исключительно для закупки строительных материалов и оборудования, нарушает условия контракта и требования закона № 44-ФЗ. Действия подрядчика по использованию 76 млн рублей признаны нецелевым расходованием бюджетных средств
13
#реестр

Автоматическое формирование и размещение сведений об оплате в реестре контрактов

Сведения об оплате заказчиком поставщику аванса, поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги формируются в реестре контрактов автоматически* на основании документов, переданных через обмен между ГИИС «Электронный бюджет» и ГИС ЕИС ЗАКУПКИ