Комментировать

ВС РФ: Дополнительные работы по госконтракту без согласования не подлежат оплате

Верховный Суд поставил точку в споре между подрядчиком и муниципальным заказчиком, подтвердив: если дополнительные работы по госконтракту выполнены без согласования — рассчитывать на оплату не приходится.

ЗАО «Горстройзаказчик» требовало взыскать более 30 млн рублей за дополнительные строительные работы, выполненные в рамках контракта на строительство школы в Вологде. Однако суды всех инстанций — от первой до кассационной — в иске отказали, сославшись на нарушение подрядчиком порядка согласования объёмов и стоимости работ.

Верховный суд РФ, отказав в передаче жалобы, подтвердил ключевые выводы нижестоящих судов:

  • Подрядчик начал дополнительные работы без надлежащего согласования с заказчиком — как по объёму, так и по цене. Формально изменить контракт стороны не пытались.
  • Работы не были приостановлены для согласования, хотя подрядчик обязан был это сделать. Он сам принял на себя риск их неоплаты.
  • Доказательств необходимости срочных действий (например, предотвращения разрушения объекта) не представлено, а именно это могло бы оправдать выполнение работ без согласования.

Суды подчеркнули: государственный контракт — это публичный договор, условия которого должны строго соблюдаться. Без дополнительного соглашения, оформленного в соответствии с законом, даже фактически выполненные и полезные работы не могут быть оплачены за счёт бюджета.

Это решение важно для всех участников госзаказа: дополнительные работы — только через официальное согласование и изменение контракта. Ни переписка, ни проектные правки, ни «очевидная необходимость» не заменяют надлежаще оформленного соглашения.

Документ: Определение Верховного суда РФ от 10.07.2025 № 307-ЭС25-5590 по делу № А13-350/2023

Источник: Гражданский контроль государственных закупок

#госконтракт #судебная практика
Комментировать

Комментарии

Комментировать

Вам может быть интересно

12
#госконтракт

«Мосинжпроект» и Банк ВТБ первые в России при исполнении государственного контракта рассчитались с помощью цифрового рубля

Банк ВТБ и «Мосинжпроект» при исполнении государственного контракта о строительстве московского метро рассчитались с помощью цифрового рубля. Платежи прошли по расширенным лимитам, установленным Центральным банком России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
8
#судебная практика

«Нарисованный опыт» выходит из игры: суды указали комиссиям проверять подрядчиков глубже

ФАС и суды продолжили ломать одну из самых болезненных схем рынка госзаказа — допуск к миллиардным стройкам по «бумажному опыту». Поводом стало дело о строительстве школы в Красноярске стоимостью более 1,5 млрд руб., где победитель закупки подтвердил квалификацию документами, которые контрольный орган впоследствии признал подложными. Арбитражные суды поддержали ФАС и фактически заявили: закупочная комиссия не вправе закрывать глаза на очевидные признаки фиктивного опыта
35
#судебная практика

«Обратная засыпка» претензий: суд отказал Архангельскому ГКУ в иске о переплате подрядчику

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (ГКУ ГУКС) в удовлетворении иска к акционерному обществу «Архангельскгражданреконструкция». Предметом спора стало требование о взыскании более 4,5 млн руб. как неосновательного обогащения подрядчика за якобы завышенные объемы обратной засыпки котлована