Комментировать

За излишнюю принципиальность подрядчик попал в РНП 

Определение ВС РФ от 07.08.2024 № 306-ЭС24-13735 по делу № А49-8068/2023

Ситуация

Заказчик и подрядчик заключили контракт на выполнение работ.

При выезде на объект подрядчик обнаружил ряд противоречий между техдокументацией и фактическим объемом работ, а также просчеты в установлении перечня работ.

Подрядчик приостановил работы и обратился к заказчику за разъяснениями.

Заказчик предложил заключить прямой договор на выполнение дополнительных работ.

Однако подрядчик отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке, объяснив это тем, что заказчик не устранил препятствия к выполнению работ.

Заказчик обратился в суд. 

Позиция суда

Подрядчик должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Аргументы

  • Заказчик признал допущенные просчеты в смете и техзадании.
  • Заказчик предложил подрядчику альтернативные способы исполнения контракта с учетом интересов подрядчика.
  • У подрядчика не было достаточных оснований для отказа от исполнения контракта. 
  • Подрядчик должен был приступить к выполнению работ на других участках объекта и других видах работ по техзаданию. 

Верховный суд 

Согласился с тем, что внесение подрядчика в РНП законно и обоснованно.

Источник: Всё о стройке

#законодательство #судебная практика #РНП
Комментировать

Комментарии

Комментировать

Вам может быть интересно

94
#законодательство

«Зеленый коридор» для инфраструктуры: судоходным шлюзам и пунктам пропуска повысили статус и снизили барьеры

С 1 сентября 2025 года вступили в силу ряд изменений в градостроительном законодательстве. Продолжаем знакомить участников отрасли с наиболее важными из поправок, которые упрощают процедуры создания и эксплуатации объектов и которые напрямую касаются вопросов государственной экспертизы
20
#судебная практика

«Нарисованный опыт» выходит из игры: суды указали комиссиям проверять подрядчиков глубже

ФАС и суды продолжили ломать одну из самых болезненных схем рынка госзаказа — допуск к миллиардным стройкам по «бумажному опыту». Поводом стало дело о строительстве школы в Красноярске стоимостью более 1,5 млрд руб., где победитель закупки подтвердил квалификацию документами, которые контрольный орган впоследствии признал подложными. Арбитражные суды поддержали ФАС и фактически заявили: закупочная комиссия не вправе закрывать глаза на очевидные признаки фиктивного опыта
49
#судебная практика

«Обратная засыпка» претензий: суд отказал Архангельскому ГКУ в иске о переплате подрядчику

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (ГКУ ГУКС) в удовлетворении иска к акционерному обществу «Архангельскгражданреконструкция». Предметом спора стало требование о взыскании более 4,5 млн руб. как неосновательного обогащения подрядчика за якобы завышенные объемы обратной засыпки котлована

Вы недавно смотрели

40
#индексы

Минстрой России опубликовал дополнительные индексы для III квартала 2024 года

Опубликовано Письмо Минстроя России от 30.09.2024 № 56972-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2024 года , в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ»
20
#судебная практика

Арбитражная практика по спору о неотработанном авансе

Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты по спору о неотработанном авансе, указав на необходимость обоснования, как отсутствие исполнительной документации (ИД) препятствует проверке объема и качества выполнения работ, а также использованию результата работ по назначению