Комментировать

ВС РФ: если контракт продлён по вине подрядчика — списание неустойки по Постановлению Правительства РФ № 783 не допускается

Верховный суд отказался пересматривать дело, тем самым подтвердив правомерность отказа в списании неустойки подрядчику, нарушившему сроки исполнения госконтракта.

ООО «Контроль-Н» пыталось взыскать с Ижевского государственного технического университета удержанную неустойку в размере 875 тыс. рублей, ссылаясь на Постановление Правительства РФ № 783, которое допускает списание санкций при исполнении контракта в полном объеме. Однако суды всех инстанций, включая кассацию, отказали в удовлетворении иска.

Ключевой вывод судов, подтверждённый Верховным судом:

если срок контракта был продлён по вине подрядчика (в данном случае — из-за задержки начала выполнения работ), то списание неустойки не допускается. Это не является поддержкой поставщика, а фиксирует нарушение обязательств.

Суд указал: подп. «а» п. 2 Правил № 783 не может применяться, если контракт менялся не в рамках поддержки подрядчика, а вследствие его недобросовестных действий.

Документ: определение ВС РФ от 06.06.2025 г № 309-ЭС25-4356 по делу № А71-18595/2021

Источник: Гражданский контроль государственных закупок

#постановление #контракт #Верховный суд
Комментировать

Комментарии

Комментировать

Вам может быть интересно

72
#контракт

Аванс — только на материалы: суды признали выплату зарплат за счёт аванса нарушением условий контракта

ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов: выплата зарплат за счёт аванса, предназначенного исключительно для закупки строительных материалов и оборудования, нарушает условия контракта и требования закона № 44-ФЗ. Действия подрядчика по использованию 76 млн рублей признаны нецелевым расходованием бюджетных средств
23
#свод правил

Актуализированы отдельные положения Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил

Опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2025 № 354 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624"
29
#контракт

Арбитраж: факт выполнения скрытых работ требует подтверждения

Верховный Суд РФ согласился с выводами арбитражного суда о невозможности признать доказанным со стороны подрядчика требование по оплате скрытых работ при отсутствии исполнительной документации, предусмотренной законом и договором подряда