Комментировать

Односторонний отказ после окончания срока действия контракта признан законным: риски включения в РНП

Суды подтвердили: окончание срока действия контракта не освобождает подрядчика от ответственности. Решение заказчика об одностороннем отказе, принятое уже после истечения срока контракта, признано законным и может повлечь включение исполнителя в РНП.

ООО «Рестальянс» оспаривало решение ФГБУ «НМИЦ реабилитации и курортологии» Минздрава РФ об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение заказчика было размещено в ЕИС 03.07.2024, уже после окончания срока действия контракта (30.06.2024). Подрядчик настаивал на его незаконности.

Позиция судов всех инстанций:

  • К дате окончания срока действия контракта результат работ не был представлен, документы о приемке отсутствовали.
  • У заказчика имелись основания для одностороннего отказа (п. 2 ст. 715 ГК РФ).
  • Истечение срока действия договора не освобождает стороны от ответственности (п. 4 ст. 425 ГК РФ).
  • Решение об отказе, даже принятое после окончания срока действия, служит основанием для передачи сведений в ФАС России для рассмотрения вопроса о включении подрядчика в РНП.
  • Истец не доказал нарушение своих прав, подлежащее восстановлению при отмене решения заказчика.

Значение для практики

Суды подтвердили:

  1. Окончание срока действия контракта не препятствует оформлению одностороннего отказа заказчиком, если подрядчик не исполнил обязательства.
  2. Такое решение сохраняет правовое значение для процедуры включения в РНП.
  3. Подрядчикам следует учитывать, что ссылка на истечение срока контракта не защитит от последствий ненадлежащего исполнения.

Практические рекомендации подрядчикам

Суды отдельно подчеркнули: если работы объективно не могут быть завершены в срок по вине заказчика, подрядчик обязан воспользоваться механизмами ст. 716 и 719 ГК РФ — приостановить работы и уведомить заказчика.

Продолжение работ «на свой страх и риск» без официальной фиксации препятствий ведёт к тому, что ответственность за срыв сроков ложится на подрядчика, а решение заказчика об одностороннем отказе признаётся законным.

Вывод: если подрядчик вовремя приостановил бы работы и документально подтвердил вину заказчика, это могло бы стать основанием для защиты от включения в РНП.

Документ: Определение ВС РФ от 07.08.2025 305-ЭС25-7468 по делу № А40-157126/2024

Источник: Гражданский контроль государственных закупок

#контракт #судебная практика #РНП
Комментировать

Комментарии

Комментировать

Вам может быть интересно

27
#судебная практика

«Обратная засыпка» претензий: суд отказал Архангельскому ГКУ в иске о переплате подрядчику

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (ГКУ ГУКС) в удовлетворении иска к акционерному обществу «Архангельскгражданреконструкция». Предметом спора стало требование о взыскании более 4,5 млн руб. как неосновательного обогащения подрядчика за якобы завышенные объемы обратной засыпки котлована
57
#контракт

Аванс — только на материалы: суды признали выплату зарплат за счёт аванса нарушением условий контракта

ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов: выплата зарплат за счёт аванса, предназначенного исключительно для закупки строительных материалов и оборудования, нарушает условия контракта и требования закона № 44-ФЗ. Действия подрядчика по использованию 76 млн рублей признаны нецелевым расходованием бюджетных средств