Комментировать

Коэффициент корректировки не даёт подрядчику права требовать увеличения цены госконтракта без допсоглашения

Верховный Суд подтвердил: применение коэффициента корректировки по итогам повторной госэкспертизы не создаёт у заказчика обязанности оплатить «удорожание» работ, если стороны не подписали дополнительное соглашение.

ООО «Велес» обратилось в суд с требованием взыскать с Администрации Кстовского муниципального округа около 35 млн руб. как разницу между первоначальной ценой контракта и ценой, скорректированной по коэффициенту 1,2391.
Подрядчик ссылался на Постановление Правительства РФ от 09.07.2022 № 1315, предусматривающее возможность изменения цены госконтракта в случае роста сметной стоимости по результатам повторной государственной экспертизы.

Суд первой инстанции требования удовлетворил, сочтя факт удорожания подтверждённым.
Однако апелляция и кассация отменили решение, указав, что:

  • контракт был исполнен в полном объёме в пределах согласованной цены;
  • дополнительное соглашение об увеличении цены между сторонами не заключено;
  • подрядчик не доказал, что в процессе выполнения работ направлял заказчику письменное предложение об изменении цены;
  • отсутствует совокупность условий, установленных подп. «а» п. 2 Постановления № 1315;
  • подрядчик не представил доказательств приостановления работ из-за удорожания материалов (ст. 709, 716 ГК РФ).

Верховный Суд РФ согласился с выводами нижестоящих судов и отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам.
Суд напомнил, что коэффициент корректировки и положительное заключение госэкспертизы не изменяют цену контракта автоматически — увеличение возможно только после согласования сторонами и подписания допсоглашения.

Документы: Определение ВС РФ от 16.10.2025 № 301-ЭС25-9880 по делу № А43-10408/2024

Источник: Гражданский контроль государственных закупок

#госконтракт #судебная практика
Комментировать

Комментарии

Комментировать

Вам может быть интересно

30
#госконтракт

«Мосинжпроект» и Банк ВТБ первые в России при исполнении государственного контракта рассчитались с помощью цифрового рубля

Банк ВТБ и «Мосинжпроект» при исполнении государственного контракта о строительстве московского метро рассчитались с помощью цифрового рубля. Платежи прошли по расширенным лимитам, установленным Центральным банком России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
22
#судебная практика

«Нарисованный опыт» выходит из игры: суды указали комиссиям проверять подрядчиков глубже

ФАС и суды продолжили ломать одну из самых болезненных схем рынка госзаказа — допуск к миллиардным стройкам по «бумажному опыту». Поводом стало дело о строительстве школы в Красноярске стоимостью более 1,5 млрд руб., где победитель закупки подтвердил квалификацию документами, которые контрольный орган впоследствии признал подложными. Арбитражные суды поддержали ФАС и фактически заявили: закупочная комиссия не вправе закрывать глаза на очевидные признаки фиктивного опыта
52
#судебная практика

«Обратная засыпка» претензий: суд отказал Архангельскому ГКУ в иске о переплате подрядчику

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (ГКУ ГУКС) в удовлетворении иска к акционерному обществу «Архангельскгражданреконструкция». Предметом спора стало требование о взыскании более 4,5 млн руб. как неосновательного обогащения подрядчика за якобы завышенные объемы обратной засыпки котлована

Вы недавно смотрели

Главгосэкспертиза России
32

115 новых сметных норм по 38 технологиям планируется включить в ФСНБ-2022

Минстрой России утвердил первый пакет изменений и дополнений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год. Соответствующий приказ № 41/пр от 24 января 2024 года подписал Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин.

7
#законопроект

Установят правила исчисления НДС для утилитарного цифрового права

Правила сейчас уже установлены для выпуска цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив и утилитарное цифровое право. Примерно такие же правила предусмотрят для утилитарных цифровых прав
45
#образование

Около 500 экспертов разрабатывают Стратегию развития образования до 2036 года

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040-го. В ходе совещания выступили участники 10 из 14 рабочих групп и представили результаты на текущий момент